电力能源招标网

1．招标条件
2024-2026年 雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护 项目 （以下简称 “本项目”）已由 四川高速公路建设开发集团有限公司以 《关于雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目招标方案的批复》（ 川高路函 【 20 24 】 499 号 ）批准实施。 资金来源为 雅西高速公路通行费收入 。 项目法人为 四川雅西高速公路有限责任公司 ， 项目已具备招标条件，现由项目法人 作为招标人 (以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标 。
2．项目概况与招标范围
2.1 工程概况：
雅西高速公路位于四川省西南部的雅安市和凉山州，起于雅安雨城区对岩镇，经荥经、汉源、石棉，止于凉山彝族自治州冕宁县泸沽镇，路线全长 240 公里。全路段包括 各型 隧道共计 25 .5 座 ， 外电线路全长 118.52 公里 ( 其中 35KV 线路 34.117 公里， 10KV 线路 84.403 公里 ) ，变电站（及配电房） 7 0 个 （详见公告附件） 。
2.2 招标范围
本次招标 范围为 2024-2026年雅西高速公路场外电力线路及设施设备日常维护项目 ，标段范围内的主要工作内容（资质范围内，但不限于 ， 具体工程数量见第五章 “工程量清单” ）：
（ 1 ）按照相关法规要求配备人员按规定定期对变电站设备进行检修。
（ 2 ）按照相关规范要求对雅西高速公路所有场外供电线路、用电点及沿线设施设备进行巡查和状态检测，对影响电力使用安全的情况及时进行调整和维护，并形成完整的巡查报告。
（ 3 ）每年定期对变压器及其它需要检测的高压设施设备进行检测，并出具检测报告。
（ 4 ）沿线场外电力线路及设施设备出现故障时，立即到现场进行检修至正常供电。
（ 5 ）负责线路、配件及相关设施设备的调整、更换和安装。 其中线路设施设备的安装费均包含在报价中。
（ 6 ）除 以 “时间为周期”的 日常维修外，还应根据 “设备状态”和“天气状态”进行专项巡视和检测、以及相应的维修工作。
（ 7 ）完善配置必要的防护栅栏和各种安全标示、警示牌，以保证用电线路的安全和不危及他人生命健康。
（ 8 ）出现重大灾害事故时，配合业主对损毁的场外电力线路及设施设备进行抢修 。
2.3 标段划分 及 计划工期
2.3.1 标段划分
本招标 项目 划分为 1 个标段，标段号为 WH1 。
2.3. 2 计划工期
合同 总期限 为 36个月， 在每 一年度 发包人都会对承包人的维护服务进行考核 ，如果承包人提供的 维护 服务 经 考核不合格 ，发包人有权 终止 合同并按照承包人违约进行处理。但在新的承包人未进场前，本合同的承包人有义务继续承担服务工作，其费用按签订的合同价格予以支付 。
3．投标人资格要求
3.1 投标人资格条件：
1、资格要求
具有独立法人 资格 ，持有有效 的 营业执照、有效 的 安全生产许可证 、 基本账户开户许可证或基本存款账户信息。
2、资质要求
具有 国家 能源局各监管部门 颁发的三级及以上承修类承装（修、试）电力设施许可证 ；
3、业绩要求
近 3 年（ 20 21 年 7 月 1日 至今 ， 以合同协议书签订时间为准 ）独立 承担过 2个及以上电力线路新建或维护工程项目业绩（其中至少包含1个35KV及以上电力线路项目） 。
4、人员、设备等方面具有相应的能力。
5、信誉要求
（ 1） 对通过 “信用中国”网站（http s ://www.creditchina.gov.cn / ） 查询 “失信被执行人”链接“中国执行信息公开” 中列为失信被执行人的投标人， 不得参加投标 。
（ 2 ） 在国家企业信用信息公示系统 （ http s ： //www.gsxt.gov.cn/） 中被列入严重违法失信企业名单， 不得参加投标 。
（ 3 ）在 20 21 年 7 月 1 日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决 或裁定认定 为行贿犯罪的，不得参加投标 。
注： 第（ 1） ～ （ 2）项以 招标人 在上述网站 核查的投标截止 时间 投标人信息内容为准 ，（ 3 ） 项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。
3.2 本 项目不 接受联合体投标 。
3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位 ， 不得参加投标。 单位负责人 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
4．招标文件的获取
4 .1 凡有意参加本项目的潜在投标人，请于 202 4 年 10 月 01 日 00 时 00 分～ 202 4 年 10 月 24 日 0 0 时 00 分 ，通过以下任意一种方式获取招标文件：
方式一：登录 四川雅西高速公路有限责任公司网站（ http s ://yxgs.scgs.com.cn/） 免费匿名下载招标文件 及 图纸电子 版。
方式二：登录 全国公共资源交易平台（四川省） 网站（ ，凭注册账号和密码登录 “其它类别项目系统”下载招标文件电子版。具体操作方法详见《（其他类别）投标单位操作手册》（《（其他类别）投标单位操作手册》可在网站“办事指南栏目“其它类别项目办事指南”中下载）。
招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
4 .2 投 标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。
4 .3 投 标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。
5．投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人 不组织工程现场踏勘 ， 也不 召开投标预备会。
5.2 投标文件的递交
投标文件递交 时间为 202 4 年 10 月 24 日 上午 10:00 ～ 10:30 时 （ 北京时间 ） ， 截止时间为 202 4 年 10 月 24 日 10 时 30 分。 投标人必须将按要求密封完好的投标文件以 面交方式送达招标人指定地点： 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心）七楼本项目开标室 。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果 。
投标文件逾期 送 达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的，招标人将予以拒收。
6．评标 办 法
本次招标采用资格后审，双信封形式。评标 办法 采 用 综合评分法 。
7 . 投标保证金
在送交投标文件前，投标人应按投标人须知规定向招标人提交人民币 5 万元整的投标担保。
投标保证金采用银行保函形式或现金担保形式。
8 ．发布公告的媒介
本次招标公告 在 全国公共资源交易平台（四川省） 、 四川雅西高速公路有限责任公司网站（ http s ://yxgs.scgs.com.cn/） 上发布。
9 ．招标工作公开接受社会监督
9 .1 公示制度
评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3日内，将评标结果在 全国公共资源交易平台（四川省）（ http s ://ggzyjy.sc.gov.cn/） 、 四川雅西高速公路有限责任公司网站（ http s ://yxgs.scgs.com.cn/） 上公示 3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在 评标结果 公示期间提出。
同时 招标人将 把 中标候选人 投标文件 中所提供的 近年完成类似项目情况 、 拟委任的主要人员情况 等 内容作为公示资料 在全国公共资源交易平台（四川省）（ http s ://ggzyjy.sc.gov.cn/） 、 四川雅西高速公路有限责任公司网站（ http s ://yxgs.scgs.com.cn/） 进行公示 。 公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。
9 .2 投诉处理
行政监督部门按照 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（ 2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发[2019]32号） 的规定接受投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处 按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。
9 .3 监督部门
四川高速公路建 设开发集团有限公司
地 址： 成都市二环路西一段 90 号
电话： 61556726 传真：
1 0 ．联系方式
招 标 人：四川雅西高速公路有限责任公司
地 址：四川省雅安市雨城区北郊镇碧峰峡路
邮 编： 610041
电 话： 0835－3580825 （）

地 址： 成都市武侯区武侯祠横街 1号
邮 政 编 码： 610041
联 系 人：
电 话：
2024年9月30日