第一章 报价邀请书

南疆线焉耆、塔什店牵引所等7处接地网改造建设工程报价邀请书

（项目编号：WJTLDXGZ-NJXDW-2024-01）

1．采购条件

本采购项目南疆线焉耆、塔什店牵引所等7处接地网改造建设工程，项目业主为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒供电段，建设资金已落实，采购人为中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司南疆线焉耆、塔什店牵引所等7处接地网改造建设工程，本项目接地材料由于工期紧张，经上级主管部门批准，现采取竞争性谈判方式采购。

2．采购范围及相关要求

2.1项目概况：

1、南疆线塔什店、焉耆牵引所、库尔勒开闭所兼分区所、焉塔、和焉、马和分区所接地网受地质腐蚀影响，所内既有接地装置腐蚀严重，导致接地电阻超标，塔什店、焉耆牵引所接地电阻大于规范要求0.5Ω标准，库尔勒开闭所兼分区所、焉塔分区所接地电阻大于规范要求1Ω标准，造成主地网不完整引起回流不畅、设备地电位升高，存在安全隐患。为确保牵引变电所设备安全运行，作业人员人身安全，需对塔什店、焉耆牵引所、库尔勒开闭所兼分区所、焉塔分区所主接地网进行改造。

2、工期

计划工期：122日历天。计划开工时间：2024 年 6 月 1日，计划竣工时间：2024 年 9月 30日。

3、合同额或中标金额情况项目中标额为2429883元。

3．供应商资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备的资格条件详见附件1

4．诚信要求

本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：

4.1属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。