电力能源招标网

中核二十五建设有限公司 询价 文件
常德市临澧县户用分布式光伏 项目
询价采购公告
1.1 采购条件
本次采购项目： 常德市临澧县户用分布式光伏项目 ，建设单位为 湖南新华供电有限公司常德临澧分公司 ，采购需求单位为： 中核二十五建设有限公司 ，本项目 电力专业分包工程 已具备采购条件，由采购实施单位 中国核工业建设股份有限公司 组织实施 公开询价 采购，由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
1.2 项目概况与询价范围
1.2.1

工程名称

常德市临澧县户用分布式光伏项目电力专业工程分包
1.2.2

建设地点

湖南省常德市临澧县。具体建设地点以项目实际落地情况为准。
1.2.3

项目概况

本次采购计划建设的户用分布式光伏电站项目，总装机容量约50MWp,主要类型为屋顶光伏，利用屋顶类型：斜面瓦片屋顶、混凝土平屋顶及彩钢瓦结构，具体建设标准详见设计图纸。
1.2.4 询价范围
包括但不限于光伏项目工程的施工准备阶段（含屋顶资源开发）、施工阶段、交工验收阶段至保修责任期阶段全过程施工及 完成 并网。发包人有权对发包范围进行调整。
承包人负责光伏电站建设工程的具体工作包括但不限于：
（1）具体工程施工准备（包含必要的检修通道、爬梯、防护围栏、防排水、照明等工程及原有配电室、电缆沟等必要改造工程，原有屋顶除锈、防水等处理达到安装条件）、调试、验收全过程协调、临时用地、绿化恢复、屋顶修复、进场道路及各项验收。
（2）具体工程的全部建筑及安装工程（包含但不限于光伏场区、线路工程、通信、施工用水、施工用电、屋面改造、辅助工程、设备材料临时堆场及与工程相关的协调等）、可靠性试运行及质量保证期内的服务、建设管理、项目工程保险，环境保护、安全、消防、职业健康等方案的实施；完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于启动验收、并网验收、达标投产、并网安全性评价、网络安全及等保测评、水保验收、环保验收、安全设施验收、消防验收、电磁辐射、防雷接地、档案验收、竣工验收以及国家、地方政府、电网公司及投资方要求开展的所有验收及专项验收等(如有)；上述验收报验文件的编制、咨询、报审、承办会议等、直至验收通过的全部工作，全部由承包人负责，并承担相关费用。
（3）具体工程涉及的除发包人提供的设备（组件、逆变器）外的全部项目所需设备、系统及相应备品备件的供货（包括但不限于支架、并网柜、电缆、电缆桥架、避雷装置、接地装置等）、安装（含甲供设备安装）、检验、试验（含特殊试验）及检查测试（包含但不限于光伏组件现场隐裂检测等政府及电网要求的检测项目）、单体调试及分系统试运与整套启动、质监验收、改备案、电力局接入验收、达设计值投产、竣工验收、全站全容量并网安全稳定运行、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、培训、消缺、直至移交生产所完成的全部工作。
（4）负责具体工程中的所有发包人提供的设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）、保管、管理剩余材料和备品备件的移交工作。
（5）购买建设期工程保险等。
（6）提供设计确户资料，包括但不限于配合设计单位进行场地探勘、照片收集、设计方案与现场不符时，施工前反馈至设计单位进行设计变更等。
（7）负责并网验收所必须的全部工作，办理并网接入等手续。
（8）其它采购文件中未明确列出，但对于一个光伏项目的功能、安全、稳定运行必不可少的以及满足电网公司接入运行要求、满足国家及中国核工业集团有限公司竣工验收需求的建筑、设备、材料及服务等。
（9）协议书中规定的承包人其他工作。
承包人全面负责合同设备的调试和试运行及质量保证期内的一切服务工作。相关费用包含在合同总价中。如承包人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任，发包人有权委托第三方或自行解决，并不免除承包人的责任，且由此产生的费用发包人有权从应支付承包人的合同价款按照发包人委托价格双倍扣除。
1.2.5

计划工期

计划工期：7个月，具体开工日期以发包人书面通知为准。
1.2.6

质量要求及标准

符合国家、地方质量标准合格，材质规格及技术标标准参考图纸及相关技术标准及规范要求。
1.3 应答人资格要求
1.3.1

营业执照

□无要求 ?7?1有要求： 在有效期内的营业执照
1.3.2

资质要求

□无要求 ?7?1有要求：具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质。（一项满足要求即可）
应具有机电工程专业二级注册建造师执业资格，担任过至少1个装机容量2MWp（含）以上光伏电站项目的项目经理（应提供相关业绩证明材料），并且在与项目业主签订具体建设项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
1.3.3

安全生产许可证

□不需要 ?7?1需要： 有效期内的建筑施工安全生产许可证
1.3.4

信誉要求

具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站： www.creditchina.gov.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。
1.3.5

人员要求

□无要求 ?7?1有要求： 根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量
1.3.6

纳税人资格

应答人必须具备（?7?1一般纳税人 □小规模纳税人 □其他： ）资格，被询价方纳入询价单位或询价单位所属上级单位不良供方的单位否决其应答；
1.3.7

联合体应答

□接受/?7?1不接受联合体应答。
1.3.8

近年发生的诉讼及仲裁情况

?7?1不适用/□适用：应说明应答人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见应答人须知前附表。若应答人无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺。
1.4 询价文件的获取
1.4.1

询价文件发售方式

电子版询价文件将在中国核工业集团电子采购平台（https://）进行发布（以下简称“集采管理平台”）进行发布，应答人可直接登录确认报名。
1.4.2

询价文件发售时间

2024 年 11 月 22 日 14 时 00 分至 2024 年 11 月 29 日 17 时 00 分（北京时间），具体时间以平台发布时间为准。
1.4.3

询价采购文件售价

每标段询价采购文件售价人民币 500 元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号打入下方指定账号，汇款回执单请备注： XX项目XX采购任务标书费 ，售后不退。
询价采购文件费用收款账户相关信息为：
单位名称：中核二十五建设有限公司
开 户 行：华夏银行长沙分行营业部
银行帐号：1345 0000 0009 37080
1.4.4

报名

应答人完成在线注册，取得登录账号及密码后，可在采购管理平台“首页”“供应商登录”页面登录，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、应答保密承诺函等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购单位审核后方可下载询价文件。
采购管理平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买应答文件相关工作的应答人不得参与应答。因应答人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的应答报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，应答人须自行承担责 任。
1.5 应答文件的递交
1.5.1

提交应答文件方式

应答人应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“中国核工业集团电子采购平台”提交，操作说明可在采购管理平台“首页”→“服务中心”→“供应商服务”自行下载查阅；线下应答文件应邮寄至询价单位地址，通讯地址详见本公告“1.