电力能源招标网

询比公告

本 询比项目 为 中国电信威海分公司2025年机房外市电施工集中采购项目（第二次） （项目编号： ZJZB-2025-11927 ）， 采购人 为 中国电信股份有限公司威海分公司 ， 采购代理机构 为 。项目资金已落实，具备 采购 条件，现进行公开 询比 ，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在 供应商 （以下简称 供应商 ） 参加询比响应 。

1. 项目概况与采购内容

1.1 项目概况 ： 中国电信威海分公司 2025年机房外市电施工集中采购项目（第二次） 。

1.2 采购内容及标包划分情况： 本项目为 中国电信威海分公司 2025年机房外市电施工集中采购项目（第二次） ，主要内 容： 提供 机房外市电施工服务 等 。具体 内容详见技术规范书。本项目不划分标包，拟选取 1 家 成交 单位，拟 成交 份额 100% 。 本项目框架合同上限 100 000.00 元（不含税） 。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》 执行 供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期 、 处理措施 等关键内容，请务必登录 中国电信 阳光采购网 （ 查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1. 3 框架有效期： 自框架合同签订之日起 1年 或份额执行完毕，以先到者为准。

1. 4 承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包文明施工。

1. 5 服务地点： 威海 市 。

1. 6 工期要求： 按照具体订单的工期要求执行 。

1. 7 质量要求： 一次性验收合格，满足 12个月 保修期。

1. 8 技术要求： 参照相关国家、行业及（建设单位）施工规 范及工程验收规范。

1. 9 本项目不 设置最高 响应 限价 。

2. 供应商 资格要求

2.1供应商身份要求

本次 询比 要求 供应商 应为在中国境内依法设立的法律上和财务上独立的法人 ， 合法运作并独立于 采购人 和 采购 代理机构。 供应商 的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同 供应商 ，不得同时 响应 本项目中同一分包 询比 或者未划分分包的同一项目 询比 。

注：须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件。

2.2财务要求

供应商 须具备增值税专用发票开具能力，承诺 成交 后向 采购 人开具符合国家税务规范的增值税专用发票。

注：须在 响应 文件中提供上述承诺书。

2 .3 资质要求： 供应商 须具备以下资质之一：

①国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（电力工程施工总承包乙级）及以上资质或综合资质并具备在有效期内的安全生产许可证；

②承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质并具备在有效期内的安全生产许可证。

如 响应 人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔 2020〕94号）进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

注：须提供以上证书复印件。

2 .4 人员要求：

① 企业主要负责人具备有效期内的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）；

②项目负责人具备有效期内的建设行政主管部门核发的的安全生产考核合格证书（B证），且具备二级及以上建造师证书（机电专业）并在本企业注册。

③ 专职安全生产管理人员具备有效期内的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证），至少一个；

注：提供以上人员的证书复印件。

2 .5 业绩要求：

供应商 自 20 2 2 年 1月1日至 响应 截止日（以合同签订日期为准，续签合同以续签日期为准）须具有 1 个市电引入类的相关业绩。

注：必须提供合同关键页复印件或扫描件，包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等证明材料，若提供框架协议，需附上之相对应的订单或发票。证明材料不 全无法确定为同类业绩的不予认可。

2.6供应商不得存在下列情形之一：

（ 1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（ 2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（ 3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（ 4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（ 5） 在最近 两年 内 （自 202 3 年 03 月 26 日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（ 6）在最近三年内（自202 2 年 03 月 26 日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标 /成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（ 7）在最近五年内（自20 20 年 03 月 26 日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以 “中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（ 8）在最近五年内（自20 20 年 03 月 26 日起）被判处合同诈骗罪的（以 “中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（ 9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（ 10）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（ 11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（ 12）为本询比项目的代建人；

（ 13）为本询比项目的采购代理机构；

（ 14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（ 15）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（ 16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（ 17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（ 18）法律法规、询比文件限定的其他情形。

注：供应商须提供上述情况承诺书原件，并附上 “中国裁判文书网”、“信用中国”、 “国家企业信用信息公示系统”网站查询截图。

2.7联合体要求：本次采购不接受联合体响应。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见 询比文件 第三章 “ 评审 办法 ”，凡未通过资格后审的 供应商 ，其 响应 将被否决。

4.询比文件的获取

4.1 询比文件 获取时间： 2025年03月 19 日 0 0 时 00分至2025年03月 22 日 00 时 00分（北京时间） 。

4.2 询比文件 获取方式： 登录 “ 中国电信阳光采购网 （ ） ” 后，通过 “招投标 -