询比价函

各报价单位：

因 [POWERCHINA-0125-250820] 中 国 电 建 山 东 电 建 一 公 司 陕 西 华 电 宜 川150MW 农光互补光伏发电项目光伏专用电缆采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2025 年 05 月 08 日 14 时00分前将报价文件提交至平台。投标报价网址 ，请在投标截止时间之前报价，过期系统将自动关闭报价。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0125-250820

序号	物资名称	规格	材质	技术标准和 质量要求	单位	数量	备注
1	光伏专用电缆	H1Z2Z2-K-1x4mm2, 红黑各一半	铜芯	国标	米	400000
合计						400000

※ 报价有效期：90 天

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期及付款：

2.1 本合同总价款以人民币支付。

2.2 付款方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。

2.37 货到现场后两个月内支付 $\cdot$ ，项目整体验收后两个月内支付 $20%$ ，质保金 $\cdot$ ，自签发本项目工程移交生产证书之日起两年后，收到卖方开具对应金额的收据后3 个月内。若因项目业主原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方同意给予买方 30 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。

3、交货地点和交货期：陕西省宜川县阳湾村项目所在地现场车板交货。交货期：2025 年05 月15 日，如不满足，请务必注明最短交货期。

※ 4、质量标准或要求：满足国标要求。

5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）光伏专用电缆制造单位须具有TUV 认证。

※ 如投标人为代理商，请报名时提供电缆制造企业投标授权委托书（格式见附件），如无法提供投标授权委托书评标小组将否决其响应。代理商与所代理的电缆制造企业不允许同时参与投标。

6、响应人不得存在下列情形之一：

6.1 被列入中国电建集团公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；

6.2 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

6.3 财 务 账 户 以 及 主 要 资 产 被 冻 结 、 查 封 的 ( 查 询 网 址 ；

6.4 被 法 院 列 为 被 执 行 人 （ 查 询 网 址 ，且不能提供已经履行完毕相应生效判决 确 定 的 义 务 的 ； （ 被 法 院 列 为 被 执 行 人 （ 查 询 网 址 ，采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

6.5《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；

6.6 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

6.7 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

7、投标文件须提交报价明细表。

8、成交确定原则：经业主认可的质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：如有疑问，请及时在平台提交澄清。

10、违约责任

当投标方不能交货时，应向采购人偿付合同价款的 $15%$ 的违约金，并承担因此给采购人造成的经济损失。

当投标方逾期交货时，应向采购人偿付逾期违约金，逾期违约金按逾期部分货款的 $1%$ 逐日累计，但最高不超过 $10%$ ，并承担因此给采购人造成的经济损失，且采购人有权在提前15 天书面通知投标方的前提下单方面解除本合同。

当投标方所交货物不符合合同规定时，采购人有权拒绝收货，按投标方不能交货处理 。

投标方应承担因其货物质量不合格给采购人所造成的一切损失。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参	数量	单价	合计	备注
							数及标准配置
1
2
总计

报价有效期：90 天。