富川县葛坡镇葛坡社区至合洞道路改扩建工程（E4511002871002744001001）招

标文件澄清说明公告

（招标编号：E4511002871002744001001）

一、内容：

各潜在投标人：富川县葛坡镇葛坡社区至合洞道路改扩建工程（E4511002871002744001001）原招标文件中“第二节专用合同条款”的“项目专用合同条款数据表”未附相关数据；现做如下更正：序号条目号信息或数据发包人：富川瑶族自治县交通运输局地址：贺州市富川瑶族自治县凤凰路206号邮政编码：54270监理人：地址：邮政编码缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年①41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/%或累计变更超过了签约合同价的／%65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否（是或否）如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/76.2发包人是否提供施工设备和临时设施否（是或否）如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：／88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人接到开工通知后14天内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限工程（单项工程）开工7天前911.5（3）逾期交工违约金：5000元/天1011.5（3）逾期交工违约金限额：10%签约合同价②1111.6提前交工的奖金：0元/天1211.6提前交工的奖金限额：0%签约合同价1315.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励序号条目号信息或数据1416.1口因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项或口第16.1.2项）约定的原则处理，根据《预算评审报告》其他事项说明及相关问题与建议（二）施工期间《贺州市建设工程造价信息》公布的主要材料平均价格与本次评审采用的主要材料价格浮动幅度在土5%以外的部分建议允许调整结算价。若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价每半年或口一年按价格调整公式进行一次调整口合同期内不调价①151721（1）开工预付款金额30%签约合同价②1617.2.1（2）材料、设备预付款比例/等主要材料、设备单据所列费用的0%③1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份份1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：10%签约合同价或/万元④1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：0.2%/天2017.4.1质量保证金金额：3%合同价格③，若交工验收时承包人具备被广西壮族自治区交通运输厅评定为最高信用等级，发包人给了／%合同价格质量保证金的优惠。质量保证金是否计付利息口是，利息的计算方式：否2117.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2217.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2318.2（2）峻工资料的份数：6份2418.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否（是或否）如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：／2518.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否（是或否）如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：／2619.7（1）保修期：自实际交工日期起计算2年82720.1建筑工程一切险的保险费率：2%2820.42第三者责任险的最低投保金额：300万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2 %2924.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：向发包人所在地具有管辖权人民法院提起诉讼二、原开标（投标截止）为2025年05月27日9时00分，现更改为2025年06月05日9时00分。三、联系招标人：富川瑶族自治县交通运输局地址：贺州市富川瑶族自治县凤凰路206号联系人：联系电话：地址：贺州市八步区江北东路38号3号楼8号房联系人：联系电话：日期：2025年5月20日