院水电公司国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程专业分包竞争性谈判公

告

（采购编号：XBSD­GJDTHMFD­[2025]­02）

1.采购条件

西北水利水电工程有限责任公司已中标 国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程 项目，项目建设单位为新疆丝路国元新能源有限公司，建设项目资金来源为业主自筹，该项目已具备采购条件，西北水利水电工程有限责任公司作为采购人，现对该项目国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程专业分包进行公开竞争性谈判采购, 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

新疆维吾尔自治区哈密市十三间房地区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国家电投哈密十三间房100  万千瓦风光储一体化（风电部分）项目位于新疆维吾尔自治区哈密市十三间房地区，风电场场址距离哈密市168km左右，地理位置坐标介于东经91°27.9"～91°42.87"，北纬42°58.48"～43°06.11"之间（见图1.1），风电场场址海拔在473.5m～696.7m之间。场址区地貌属吐鲁番­哈密盆地山前洪积倾斜戈壁平原及低山丘陵，场址区地势开阔，地形起伏。场址区内南北向冲沟发育，无滑坡、泥石流等不良物理地质现象，适宜修建风电工程。场址区北部有312国道、G30高速公路和兰新铁路，南侧约30km有S238道与S328公路相通，对外道路交通较便利。

本项目设计安装82台SI214­11MW­H118m机型风电机组，轮毂高度118m，总装机容量900MW。本项目风电机组通过箱式变电站升压至35kV后，通过集电线路汇集至本项目新建220kV汇集站。配套建设80MW/320MWh储能项目。

标段概况：本标段为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程专业分包

2.3 工期要求

本分包工程计划开工日期：计划于2025年6月20日开工，2025年07月15日施工完成，具体以发包人或监理人下发的开工令为准。

节点工期：实际工期以甲方及业主具体要求为准。无条件满足建设单位对节点工期的要求；若因承包人原因不能按期完成建设单位节点工期要求，按合同专用条款执行。

合同工期总日历天数为：实际工期以甲方及业主具体要求为准。

进度滞后承包人应采用增加资源配置等相关措施，确保全容量并网节点目标实现，相关费用已包含在合同总价中。

2.4 质量要求

国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程专业分包质量要求：

本合同工程的建设按照《国家电力投资集团公司新能源项目工程竣工验收管理办法》、《国家电力投资集团公司新能源项目工程达标投产考核管理办法》、GB50796­2012《风电发电工程验收规范》、最新国家及行业标准执行，实现高标准达标投产，创国家优质工程。

（1）建筑工程单位工程优良率100％；分部工程合格率100％；分项工程合格率100％。

（2）安装工程单位工程合格率100％；分部工程合格率100％；分项工程合格率100％。

1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为优良等级并符合达标投产要求；2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；3）工程建设质量达到新疆丝路国元新能源有限公司标准化验收标准及合同约定的质量标准，工程项目的分项工程质量检验合格率为100%，建筑工程优良品率为100%，设备安装工程优良品率为100%；

2.5 采购范围

本次采购工程为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目临电工程，主要包括并不限于以下：

1、35kV临时电源线路工程：

（1）65km的35kV架空线路建筑及安装工程（包括但不限于基础工程、接地工程、杆塔工程、架线工程、金具设备与材料、标识标牌等内容的采购及施工、验收交付使用，负责本项目的所有设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）保管、试验、安装与调试）。

（2）穿越及跨越工程（电缆地埋穿越工程5处，S238省道跨越1处）

（3）110kV沙尔湖变电站进出站工程（包括但不限于配套前期手续及办理、进站手续、材料采购、电气安装及试验调试工程、光缆通讯、后续验收及图纸资料移交等内容）；

（4）110kV沙尔湖站外开闭所工程（包括但不限于新建35kV站外开闭所基础工程，35kV开闭所设备采购及安装，电缆及附件采购、敷设及安装，开闭所相关试验，开闭所接地工程，围栏工程，防风工程，站内外标识标牌等内容）均由承包人负责自行采购、施工、安装、验收；

（5）35kV箱变采购、安装及接线工程，低压侧至现场一级柜及电缆采购、敷设及接线工作等内容；

（6）本临电工程所涉及的一切手续资料均由承包人负责（包括但不限于临时用地勘界及复垦，线路路径通道办理及设计，施工资料（包含所有试验资料）的编制及移交等内容）。2、安全文明施工：安全文明施工满足安全文明施工标准化管理的要求。具体内容详见工程量清单及图纸。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，必须具有电力施工总承包贰级以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2021-2023年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级及以上建造师任职资格及安全管理人员B证；
（2） 技术负责人要求：中级及以上专业技术职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（6）未被法院列为被执行人（查询，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的被法院列为被执行人（查询，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。