电力能源招标网

郑州通信段郑徐高铁商丘站区作业门加装视频监控项目施工总价承包 发包公告

发包编号： ZZTXD-2025-02

1. 发包条件

郑州通信段郑徐高铁商丘站区作业门加装视频监控项目 ，已由集团公司批准建设。项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司郑州通信段 ，项目出资比例为 100%，发包人为 中国铁路郑州局集团有限公司郑州通信段 。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行 公开 发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点：商丘站区郑徐高铁路基段。

2.2项目概况：在商丘站区郑徐高铁路基段K358+561、K361+031、K361+849等3处作业门增设视频监控装置。每处作业门新设置变焦网络高清枪机1台，新设塔杆、光电缆敷设、交换机等配套设置,新增监控视频信息经商丘10kV变配电所通过既有数据通信网纳入高铁综合视频监控商丘接入节点,既有视频存储硬盘扩容等。

2.3发包范围： 工程量清单及施工图纸、设计文件及发包文件包含的全部内容 。

2.4工期：计划工期 50日历天 。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段， 标段名称：郑徐高铁商丘站区作业门加装视频监控， 标段号 ： ZXJKSG-01 。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人， 具有有效的营业执照。

3.2资质要求： 本次发包要求竞包人须具备 通信工程施工总承包三级及以上资质 ， 且 具有有效的安全生产许可证。

3.3业绩要求：竞包人 自 202 2 年 7月至2025年7 月 （ 递交竞包文件之日起 3年内 ） 承担过至少一项铁路类似此项目工程施工业绩，具有铁路营业线施工经验（提供合同证明文件） ；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4项目经理：竞包人拟派项目经理须具备 通信与广电工程专业一级 注册建造师执业资格 和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在202 3 年～ 202 4 年（近 2年）中平均营业收入不应小于 100 万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 25 万元。

3.6社会信誉要求：

1. 具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。

2. 竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前 1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

3. 竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包 不接受 联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4. 1 投标人须为平台（ 注册供应商。新用户请先登录平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者，请于202 5 年 07 月 16 日至 202 5 年 07 月 19 日（北京时间） 与代理机构联系获取 发包文件 。

4. 2发包 文件每套售价 0 元。

4. 3 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 202 5 年 07 月 23 日 09 时 30 分 ，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。