西北院水电公司华能新疆公司南疆分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)道

路、围栏及防洪工程6标劳务分包公开谈判采购公告

(采购编号:XBSD-JHGF-FS-[2025]-006)

1.采购条件

华能新疆公司南疆分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)已批准建设,项目建设单位为华能(精河)新能源有限责任公司,资金已落实。本次采购人为西北水利水电工程有限责任公司,目前已具备招标条件,现对该项目华能新疆公司南僵分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)道路、围栏及防洪工程6标劳务分包进行公开谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

该项目资金已落实,具备招标采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县大河沿子镇地区

2.2标段概况

本项目施工地点位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县大河沿子镇,项目场址中心地理点坐标为东经 $8 2 ^ { \circ }$ 08"50.1521",北纬$4 4 ^ { \circ } 2 9 " 0 4 . 1 0 6 0 "$ 。本工程计划开工日期为2025年7月31日,竣工日期为2026年05月01日,总工期为275日历天,具体开工时间以招标人通知为准。本次招标内容包括不限于:防洪工程、场内道路工程及附属工程、围栏及大门工程等。

2.3工程工期要求

华能新疆公司南疆分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)道路、围栏及防洪工程6标劳务分包计划开工日期:2025年09月10日,具体以发包人或监理正式下达的开工令为准。
计划完工日期:2025年10月10日
工期:开工后具体以监理下发的工程各个节点的详细进度计划为准。

2.4质量要求

华能新疆公司南疆分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)道路、围栏及防洪工程6标劳务分包质量要求:

分部分项合格率 $100 %$ ,应达到《电力建设施工质量验收及评价规程》(2021版)、《光伏发电工程验收规范》(2012版)、《电力建设工程质量监督检查典型大纲》等有关国家、电力行业标准要求,达到电力行业优良标准。整体施工质量要满足或不低于《华能新疆公司新能源项目

安全质量标准化施工工艺手册》标准。

2.5采购范围

本次采购工程为华能新疆公司南疆分公司精河产业园区低碳转型100万千瓦光伏项目施工和设备打捆采购工程(标段二)道路、围栏及防洪工程6标劳务分包

本次招标范围包括不限于:防洪工程、场内道路工程及附属工程、围栏及大门工程等:

(1)防洪工程包括不限于:土方开挖、土方回填、混凝土护坡等。

(2)场内道路工程及附属工程包括不限于:一般道路及过水路面、附属工程标识牌安装。一般道路、过水路面、附属工程(相关标识牌及其他符合华能集团视觉手册要求的相关附件安装)。

(3)围栏及大门工程包括不限于:光伏区围栏施工、大门施工。

(4)其他(但不限于以下内容):

1)负责水土保持及环境保护设施施工及配合验收,配合劳动安全与工业卫生验收、环境保护监测与验收;2)工程中配给招标方对材料及试样的取样、送检(第三方工程检测范围涵盖的除外,但需投标人取样和送检);3)施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌投入等;4)施工临时用地征用、施工场地原始地貌恢复、绿化、弃土弃渣处理,质保期内的修复维护工作(包工包料)5)施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求:响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、劳务施工资质。

3.1.2企业资产(财务要求):近3年财务会计报表(2022-2024年)。

3.1.3企业主要人员要求:

(1)项目经理资格要求:二级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证;

(2)项目安全生产管理人员的资格要求:具有安全生产管理人员C证;

3.1.4 企业工程业绩要求:响应人在近5年内具有类似光伏区道路光伏区围栏业绩2项及以上;

3.1.5企业资信要求:

(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标;
(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站(ww.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;

(5)未被法院列为被执行人(查询 gk.court.gov.cn/zhi ing/),且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询,招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)

3.2其他要求

3.2.1本次采购是否接受联合体投标:不接受。

4.公开谈判采购文件的获取

凡满足谈判采购公告要求且有意参加投标的,请于2025 年08 月25日至2025年08月29日,每日上午8:30时至下午17:00时(北京时间,不含法定公休日),将以下材料扫描后发至邮箱,在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。同时将报名资料上传至。

(1)单位营业执照原件副本;
(2)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。