中国电建西北院陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目 35kV 集电线路土建及

安装工程 4 标段专业分包公开谈判采购公告

(招标编号:XBY-YHGF-[2025]-02

1.采购条件

陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目已批准建设,项目建设单位为陕投关中新能源有限公司,资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,目前已具备招标条件,现对该项目陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包进行公开谈判招标。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人,均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。项目资金已落实,已具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省渭南市白水县。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况:陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目位于陕西省渭南市白水县尧禾镇、北塬镇境内,海拔高度约 806 米。规划建设用地总面积约 5750 亩,土地性质为园地、未利用地。直流侧装机容量为240MWp,交流侧装机容量200MW。项目运营期为 25 年,采用分块发电、集中并网方案,“全额上网”运营模式。

本工程集电线路电压等级为35kV,经光伏区箱式变电站升压至35kV,经高压电缆引上铁塔,再由架空线路汇至本期新建35kV开关站;本标段为集电线路第四标段,单回线路约10km。

标段概况:本标段为陕投200兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目35kV集电线路土建及安装工程4标段专业分包。

2.3 工期要求

陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目 35kV 集电线路土建及安装工程 4 标段专业分包工程开工日期计划:2025年11月10日(以现场实际通知为准),节点目标 2025 年 11 月 30 日完成招标人 4km 集电架空线路全部施工,具备并网条

件。

2.4 质量要求

陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目 35kV 集电线路土建及安装工程 4 标段专业分包工程 质量要求:工程质量验收按合同约定验收标准执行,包括适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准、图纸要求和合同约定的验收标准,以及相应的规范、规程等,且相关的费用已包含在合同价格内。如上述质量验收标准之间存在歧义或矛盾时,承包人应按要求较高的标准执行。

2.5 采购范围

本次采购工程为陕投 200 兆瓦尧禾、雷牙光伏发电项目 35kV 集电线路土建及安装工程4标段专业分包

本标承包范围包括(但不限于):

承包范围具体包括但不限于如下:

全线塔基基础分坑复测、开挖(人工掏挖、机械掏挖)、回填、余土外运,塔基基础土建施工,全线线路铁塔组立,金具绝缘子等附件安装,全线导线架设,全线光纤安装调试,35kV 电缆地埋敷设、接线上塔,接地工程,配合相关方的性能试验工作,确保开关站正常投入运行。

其他:

1.负责本工程施工过程涉及的青苗补偿和施工临时占地补偿及相关手续协调工作,相关补偿/征地手续的标准必须满足招标人要求,并需将相关征地手续上报至招标人作为备案;

2.配合招标人对线路路径及导线截面尺寸、塔形、塔基设计的选型工作;

3.招标人提供的设备材料到场后投标人负责卸货、保管,产生的机械、人工、场地费用投标人自行考虑;

4.投标人材料转运(包括甲供材料)至各个工作面产生的二次倒运费用,投标人自行考虑;

5.工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人;

6.参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作;

7.正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作;

8.做好与本工程相关的建设(包括但不限于水、电、路等)协调工作,确保工程按计划工期进行。工程量详见商务部分工程量清单。

详见公开谈判采购文件技术条款。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求:投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人、资格资质满足以下条件之一:

(1)旧承装承试三级或新承装承试二级及以上资质(35kV 及以上电压等级);

(2)输变电工程专业承包三级及以上资质;

3.1.2 企业资产(财务要求):近 3 年财务会计报表(2022-2024 年)。

3.1.3企业主要人员要求:

(1)项目经理资格要求:二级建造师证书,安全C证;(2)项目技术负责人的资格要求:二级建造师执业资格证书(3)项目安全生产管理人员的资格要求:安全生产管理人员C证;(4)项目质量管理负责人人员的资格要求:质量员;

3.1.4企业工程业绩要求:响应人在近5年内具有类似工程施工业绩2项以上;

3.1.5 企业资信要求:

(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;

(2)响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;

(3)不是中国电力建设集团(股份)有限公司、中国电建西北院和国家能源集团黑名单的禁入承包商;

(4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标;

(5)不被最高人民法院在“信用中国”网站,gov.cn)

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;

( 6 ) 未 被 法 院 列 为 被 执 行 人 ( 查 询 网 址 ,且不能提供已经履行完毕相应生效判决确 定 的 义 务 的 ;( 被 法 院 列 为 被 执 行 人 ( 查 询 网 址 ,招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部,其中必须健全安全管理、质量管理体系,并成立管理机构。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式,开标后由评标小组对响应人的资质进行审查,资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求,评标小组将否决其投标响应资格

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2025年10月24日至2025年10月28日17时00分前(北京时间)通过“中国电建采购招标数智化平台”获取招标文件。响应人可在登录系统后,点击左侧“CA 办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

(1)已注册的供应商:明确投标标段,下载招标文件;原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承(分)包商需完成新平台激活,激活后即可开启使用。

( 2 ) 未 注 册 的 供 应 商 : 登 录 “ 中 国 电 建 阳 光 采 购 网 ”右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册,完成注册后,明确投标标段,下载招标文件;

(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次招标不提供纸质版招标文件,本次招标项目不收取标书费。