电力能源招标网

华能武邑风电储备项目PC总承包(项目手续办理、青赔补偿)服务分包招标公告1.招标条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能(武邑县)新能源科技有限公司风电储备类项目5万千瓦及220kV送出线路PC总承包工程项目,项目业主为华能(武邑县)新能源科技有限公司,资金已落实。其中华能(武邑县)新能源科技有限公司风电储备类项目5万千瓦及220kV送出线路PC总承包工程包含的(项目手续办理、青赔补偿)服务分包已得到业主认可,具备采购条件,中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为招标人,现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人,均可向招标人获取招标文件参与本项目。2.项目概况与招标范围2.1建设地点:河北省衡水市武邑县。2.2工程概况及标段概况负责华能(武邑县)新能源科技有限公司申报风电储备类项目5万千瓦及220kV送出线路工程建设所需一切设备和材料的采购供应,所有的土建、建筑及安装工程施工;试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、各项验收(包含但不限于各项专题、阶段验收、专项验收、性能检测、竣工等验收);各项证件办理、各项经济技术评审,直至符合移交生产运营条件,工程质量保修期限的服务等全部内容,包括全过程沉降观测测量及出具报告,对外协调、电网协调及报验等投产、验收相关费用等。2.3工期要求工期为213天。2.4质量要求2.4.1依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定,并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行,工程质量一次验收合格。2.4.2工程质量符合现行国家行业标准、电网公司要求及华能集团等有关工程施工质量验收规范和标准。2.5招标范围2.5.1工程所涉及的质量监督、消防验收、档案验收、环保水保验收、安全设施验收及土地复垦、职业卫生验收等所有的验收工作,以上工作内容所涉及的全部费用(含专家费及必要的差旅费和餐饮费)包含在其投标报价中。2.5.2各项证件办理、各项经济技术评审费用包含在其投标报价中;2.5.3投标人负责办理与电网有关手续(包括与电网对接,协调省电力公司、市供电公司完成场站命名、图纸会审,计算保护定值,组织召开各类验收会议,协调电网公司与建设单位签订《购售电合同》、《并网调度协议》、《供用电合同》等),外部协调、电网协调及报验等投产;2.5.4投标人负责水土保持工程及环境保护工程实施(包括:施工、组织验收并取得验收合格证书),满足项目总体设计方案且与主体工程同步实施,并负责委托有资质单位为项目水土保及环境保护提供监测、评估服务工作,投标人承担所有相关费用;如项目建设过程中涉及临时使用林地、草地,投标人需按照批复的森林植被恢复方案、草原植被恢复方案、林业生产条件方案和异地造林方案要求进行恢复,直至完成验收。2.5.5投标人负责开展项目气候论证并取得衡水市有关主管部门的批复。2.5.6投标人负责办理各项开工合法性手续,包括但不限于:社稳、用地预审、勘测定界、地灾、压矿、接入系统、电能质量、环境影响报告、辐射环评报告、水土保持报告、防洪评价报告报告编制及报批,永久使用林地手续、临时使用林地手续、建设用地手续、临时用地手续报批,土地证、建设用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、不动产登记证手续报批,外送线路社稳、核准、环评、水保、辐射环评报告编制及报批。2.5.7工程质量检查检测费(含防雷检测,防腐漆、调试,桩基检测,电力工程质量检测费等)。2.5.8其他需编制及办理的报告及手续。2.5.9投标人负责项目全过程关系协调工作,发生的相关费用由投标人承担。协调费分为征地协调费和其他协调费,征地协调费使用范围包括永久征地和临时征地,其他协调费包括不限于:由于开展征租地及地上附着物补偿工作所需的与当地乡镇、村组、村民的协调;施工协调费的使用包括不限于:由于施工干扰所引起的村民阻工协调;由于地籍边界不清所引起村民纠纷的协调;由于招标人及其他标段提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的赔偿及协调;施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用、施工过程中发生的因征地问题阻工的协调及费用;因招标人及其他标段施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用:因招标人及其他标段施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用;他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用;因招标人及其他标段技术、设备、人员问题,导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用;需要当地群众或者政府出面协助施工而进行的协调及费用;其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等;施工过程中,由于招标人及其他标段没有按图施工造成的超挖、超占范围等,导致的问题,由投标人自行协调赔偿并妥善解决,如因此延误工期,招标人将按照延误时间予以考核。2.5.10对本招标范围内,如果某些分项在公开询比文件中未专门提到,但它对于本项目的功能、安全、稳定运行、并网是必不可少的,那么这些服务,也应由投标人提供,其费用包括在总价中。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求:响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格,并且营业执照具有咨询类或服务类经营范围。3.1.2企业资产(财务要求):无财务失信等状况。3.1.3企业主要人员要求:人员配置表及相关证件(现场施工人员必须人证合一)。3.1.4企业工程业绩要求:至少有1个类似业绩。3.1.5企业资信要求:(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;(2)响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;(3)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应;(4)不被最高人民法院在“信用中国”网站,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询;(5)未被法院列为被执行人(查询,且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询,采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。