中国电信襄阳分公司2025-2026年通信管道施工服务招标项目变更公告

本招标项目为中国电信襄阳分公司2025­2026年通信管道施工服务招标项目(招标编号:HBXT­2025­12796 ),招标人为 中国电信股份有限公司襄阳分公司 ,项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。

1.招标范围

1.1招标范围: 本项目招标范围主要包括在框架合同有效期内在本地网范围内所发包的本地网通信管道工程,包括自建自用通信管道工程和非政府组织招标与其他运营商合建综合通信管道工程两部分(含自建管道、综合管道的新建、扩建、改建、迁改等按照建设工程项目管理方式组织实施的项目),完成设计文件所列的应由承包人承担的全部工作内容(含保修),项目预估含税规模500万元 。

1.2工期要求:根据实际订单的约定时间。

1.3工程质量要求:工程施工质量要求一次性验收合格。

1.4承包方式:包工包辅材,不包主要材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

1.5服务期限:本次招标框架协议有效期为2年(如框架协议有效期未届满但合同标的已履行完毕,则框架合同有效期终止)。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容,请务必登录查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.6标段划分:本项目不划分标段。

1.7 施工区域:襄阳市。

1.8本项目设置最高投标限价。顶管类和埋设类分别报价,最高投标限价折扣系数分别为90% 和40%,投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。

2.投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2本项目要求投标人具备以下资质:(1)住建行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包三级(或乙级)及以上资质;(2)住建行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

2.3投标人须具备自 2022年1月1日至投标截止日,类似(通信管道工程类)的施工服务业绩,累计不低于200万元。所提供的业绩证明文件应满足下列要求:须提供合同或框架协议,合同须提供关键页复印件(首页,金额页、签字盖章页),如提供框架协议或集中采购合同,必须提供相应的订单或其他证明材料,单项合同时间以合同签订时间为准,框架协议或集中采购以订单或其他证明材料时间为准。资料不全、评标委员会无法确定业绩的不予认可。

2.4本项目要求投标人具备以下人员要求:(1)企业主要负责人须具备有效期内的通信行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(A类);(2)项目负责人须具备有效期内的通信行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(B类);(3)专职安全生产管理人员须具备有效期内的通信行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(C类);(4)特种作业人员:特种作业的人员须具备应急行政主管部门下发的有效的特种作业操作证书,至少具备2名电工作业人员(操作项目:低压电工作业)。

上述人员须提供资质证书、劳动合同或投标截止时间前6个月中任一一个月的社保证明材料

2.5投标人能够或承诺能够为本项目开具增值税专用发票。(须提供证明材料或承诺函)。

2.6投标人应提交《施工类生产安全责任事故申报表》,申报供应商及其股东和高管人员近2年在中国境内(非中国电信项目)施工类生产安全责任事故的发生情况。

2.7本项目不接受联合体投标,不允许转包和违法分包。

2.8投标人的法定代表人或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

2.9投标人不得存在的情形:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)被依法暂停或取消投标资格的;(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(5)在最近三年内(自2022年7月1日起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;(6)在最近五年内(自2020年7月1日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);(7)在最近五年内(自2020年7月1日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);(8)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;(9)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;(11)为本招标项目的代建人;(12)为本招标项目的招标代理机构;(13)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;(14)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;

(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;(16)其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;(17)法律法规、招标文件限定的其他情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。